Istina v EUR

Úroky v EUR

Úroky z omeškania v EUR

Náklady z uplatnenia v EUR

Celková

suma v EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky

6093,00

741,00

1365,00

8199,00

Veriteľ s dlžníkom uzatvoril dňa 7.9.2021 písomnú Zmluvu o dielo ( ďalej „ zmluva “ ), na základe ktorej sa dlžník ako zhotoviteľ zaviazal pre veriteľa- fyzickú osobu spotrebiteľa ako objednávateľa zhotoviť dielo „ Rekonštrukcia 2-izbového bytu “ a s tým spojených prác podľa presnej špecifikácie v čl. II bode 2.1na strane 1 až 3 zmluvy. Podľa zmluvy bol dlžník - zhotoviteľ povinný dielo vykonávať s odbornou starostlivosťou od 21.10.2021 a zaviazal sa dielo riadne ukončiť a odovzdať veriteľovi -objednávateľovi dňa 26.11.2021.V zmluve si zároveň strany dohodli, že v prípade nedodržania zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela dlžník -zhotoviteľ zaplatí veriteľovi -objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania. Dôkaz: Zmluva o dielo zo dňa 7.9.2021Titulom uzavretej zmluvy veriteľ- objednávateľ zaplatil dlžníkovi-zhotoviteľovi dňa 17.12.2021 peňažnú sumu vo výške 11.000,-Eur. Dlžník dielo nevyhotovil, zmluvu neukončil, ale zo staveniska neoprávnene odišiel. Dňa 5.1.2022 veriteľ odstúpil od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa a veriteľ si uplatnil aj zmluvnú pokutu dojednanú za omeškanie s vyhotovením a odovzdaním diela. Vo vyúčtovaní požadoval veriteľ zmluvnú pokutu zaplatiť spolu s bezdôvodným obohatením. Dlžník vyčíslenú sumu bezdôvodného obohatenia ani zmluvnú pokutu nezaplatil, preto sa veriteľ listom zo dňa 28.9.2022 a 3.1.2023 označeným ako pokus o mimosúdne riešenie veci a posledná výzva pred podaním žaloby, požadoval zaplatenie sumy 6092, 62 Eur s príslušenstvom .Dlžník mailovými správami od septembra 2022 do novembra 2022 uznal nárok veriteľa a dlžnú sumu navrhol splácať 6 rokov po 100€ -150€mesačne.Znaleckým posudkom zo dňa 31.5.2022 č. 012/2022 vypracovaným znalcom Ing. Ondrejom Sovom, z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby, odhad hodnoty stavebných prác a odhad hodnoty nehnuteľností, Rumančeková 22, 821 01 Bratislava, bola posúdená a určená prestavanosť diela s rozpočtovými nákladmi celkom 6997,38 Eur a odborne vypočítaná zmluvná pokuta vo výške 2090,-Eur.Dôkazy:Odstúpenie od Zmluvy dňa 5.1.2022Znalecký posudok č. 012/2022 vo veci posúdenia a určenia hodnoty prestavanosti, kvality prác a výšky škody vypracovaný dňa 31.5.2022Písomná komunikácia so žalovaným a uznanie dlhu Veriteľ si uplatnil od dlžníka zaplatenie sumy 6092,62 Eur s príslušenstvom žalobou zo dňa 25.5.2023, ktorá je vedená pod č.k. B3-65C/29/2023 na Mestskom súde Bratislava IV. Veriteľ zaplatil súdny poplatok vo výške 295,50 Eur. Veriteľ žiada v žalobe konajúci súd, aby vydal rozsudok v znení: "Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi dlžnú sumu 6.092,62 Eur spolu s úrokom z omeškania 8% ročne od 6.1.2022 do zaplatenia, a to na účet žalobcu najneskôr do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi sa priznáva nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%."V súdnom konaní č.k. B3-65C/29/2023 vedenom na Mestskom súde Bratislava IV vznikli veriteľovi udelením právneho zastúpenia a uplatnením práva na súde trovy konania pozostávajúce zo súdneho poplatku vo výške 295,50 Eur, ktorý bol konajúcemu súdu zaplatený dňa 24.7.2023 atrov právneho zastúpenia vo výške 801,86 Eur pozostávajúce z 3x úkonov právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, písomná výzva dlžníkovi a podanie návrhu na súd á 210,81 Eur, 2x režijný paušál po 11,63 Eur +1xrežijný paušál 12,52 Eur + DPH výške 20%). Právny zástupca žalobcu – veriteľa je platca DPH.V konkurznom konaní č.k. 36OdK/151/2023 vedenom na Okresnom súde Trnava vznikli veriteľovi udelením právneho zastúpenia a prihlásením pohľadávky trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 268,- Eur ako 1 úkonu právnej služby (podanie prihlášky do konkurzu210,81 Eur, 1xrežijný paušál 12,52 Eur + DPH výške 20%). Právny zástupca veriteľa je platca DPH.